酒店装修合同完整版_酒店装修合同完整版免费版下载

酒店装修合同完整版_酒店装修合同完整版免费版下载

       非常感谢大家聚集在这里共同探讨酒店装修合同完整版的话题。这个问题集合涵盖了酒店装修合同完整版的广泛内容，我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。

1.酒店装修合同范本

2.如何签订酒店装修合同

3.酒店装饰设计施工合同范本哪位有？

酒店装修合同范本

       甲方:__________________________

       乙方:__________________________

       按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

       第一条;工程概况

       1 、工程地点:_________。

       2 、工程内容:总建筑面积 _______平方米。

       3、 承包范围_______;装饰装修人工费用_______;

       4、 开工日期:_______年 _______月 _______日;竣工日期:_______年 _______月_______ 日;总工期(包括法定节假日):_______。

       第二条;合同价款

       1、 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):_______。

       2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%￥:_______。

       3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,￥:_______。

       4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,￥:_______。

       5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,￥:_______。

       第三条;甲方责任

       1、 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

       2 、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

       3 、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

       4 、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

       5 、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

       第四条;乙方责任

       1、 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

       2、 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

       3 、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

       4、 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

       5 、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

       第五条;材料供应

       1、 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

       2、 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

       3、 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

       第六条;安全责任

       1 、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

       2、 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

       3 、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

       第七条;质量验收

       1 、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

       2 、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

       3、 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

       第八条;工程变更

       1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

       2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

       第九条;工程保修

       验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

       第十条;违约责任

       1、 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

       2、 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

       3 、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

       4 、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

       5 、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

       6 、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

       7 、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

       第十一条;争议解决

       本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

       在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交_____________仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

       发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

       发包方电话:_________ 承包方电话:_________

       _________年____月____日 _________年____月____日

如何签订酒店装修合同

       酒店装饰装修工程合同书

       甲方：__________________________

       乙方：__________________________

       按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

       第一条；工程概况

       1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

       2、工程内容：总建筑面积750平方米。

       3、承包范围；装饰装修人工费用；

       4、开工日期：2011年05月18日；竣工日期：2011年06月15日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。

       第二条；合同价款

       1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。

       2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600

       3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

       4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

       5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

       第三条；甲方责任

       1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

       2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

       3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

       4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

       5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

       第四条；乙方责任

       1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

       2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

       3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

       4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

       5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

       第五条；材料供应

       1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

       2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

       3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

       第六条；安全责任

       1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

       2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

       3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

       第七条；质量验收

       1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

       2、发承包双方应及时办理隐蔽www.fdcew.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

       3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

       第八条；工程变更

       1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

       2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

       第九条；工程保修

       1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。

       第十条；违约责任

       1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

       2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。

       3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

       4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

       5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

       6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

       7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

       第十一条；争议解决

       1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

       2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。

       发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

       发包方电话承包方电话

       _________年____月____日_________年____月____日

       签订地点：_________签订地点：_________

酒店装饰设计施工合同范本哪位有？

       根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

       第一条工程项目

       甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________

       第二条设计收费及支付方法

       (一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

       经甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写元。

       (二)付款方式

       甲乙双方采用以下付款方式

       1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);

       2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

       3、出电脑效果图，价格：800元/张(a4);

       第三条设计内容及完成日期的约定

       (一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

       (二)平立面图

       1、原房型图

       2、墙体改造图

       3、平面家具布置图

       4、地面图

       5、天花图

       6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

       7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

       6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)

       7、电视背景墙立面图

       8、其它现场需施工墙面的立面图

       (三)剖面图

       1、应标明材质、用料、颜色等

       2、门窗套剖面图

       3、玄关剖面图

       4、天花剖面图

       5、电视背景墙剖面图

       6、其它需施工处剖面图

       (四)水电施工图

       (五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;

       平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

       第四条双方责任

       (一)甲方责任

       1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

       2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

       3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

       4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行第二次方案设计;

       (二)乙方责任

       1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

       2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

       第五条违约责任

       (一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天;

       (二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

       (三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;

       (四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

       第六条合同生效、中止与结束

       (一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

       (二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

       第七条合同纠纷解决方式

       本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

       一、向消费者委员会申请调解;

       二、向有管辖权的人民法院起诉;

       三、其它解决方式：_______________。

       第八条未尽事宜与附加条款

       (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

       (二)本合同附加条款如下：

       1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

       2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

       3、设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

       4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

       第九条合同文本

       一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

       二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

       三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

       四、合同履行完后自动终止。

       甲方：乙方：

       签章：签章：

       签约地址：签约地址：

       签约日期：签约日期：

       甲方：(以下简称甲方)

       乙方：(以下简称乙方)

       依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

       一、工程概况及承包方式

       1、工程名称：新堤君悦大酒店装修工程

       2、工程地点：洪湖市乌林大道

       3、工程承包方式：包工包料

       4、工程概况：建筑面积约474.06平方米。

       二、工程装修内容

       1、新堤君悦大酒店装修工程室内天棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

       三、工程造价

       1、工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥845674.00元。大写人民币:捌拾肆万伍仟陆佰柒拾肆元整。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

       四、工程期限

       工程开工日期：2013年月日

       工程竣工日期：2013年月日

       五、质量要求

       按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

       六、付款方式

       1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的10%

       2、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的85%即845674.00元*85%=718822.90元。

       3、乙方剩余5%工程款作为质保金一年内付清。

       七、双方责任

       1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

       2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

       八、其它事宜

       经甲乙双方商定做出如下协议：

       1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

       2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

       3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

       4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

       5、其它未尽事宜由双方协商解决。

       6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

       甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

       法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

       _________年____月____日_________年____月____日

       今天的讨论已经涵盖了“酒店装修合同完整版”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息，并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论，请随时告诉我。